【www.fsgl168.com--合同范本】
工程施工合同
发包人：
承包人：
经双方友好协商，发包人将 工程委托承包人施工，为了明确施工工程内容及双方的权利义务，根据本工程具体情况订立本合同。合同条款好下：
第一条：工程项目内容
（一） 工程名称：
（二） 工程地点：
（三） 工程内容：
（四） 施工范围：
（五）工期：工程工期为 个日历天，计划开工日期： 年 月 日。
（六）合同价：
合同总价为人民币 （￥： 元）。
（七）承包方式：包施工、包材料设备、包质量、包安全。
（八）材料设备供应：
材料设备由承包人采购。
第二条：图纸
以发包人提供或经发包人确认的设计院的设计图纸为准进行安装施工。
第三条：承包人任命的工地负责人、施工员、施工队长，就书面通知发包人，若承包人代表易人，需提前七天通知发包人，其后必须全面继续承担前任应负的责任。
第四条：双方责任
（一） 发包人责任：
1、 提供承包人施工现场办公室，材料仓库（或场地），施工员住宿地，确保施工用水、用电。
2、 按合同规定向承包人支付工程进度款。
3、 组织对工程竣工验收，并于工程竣工验收后办理竣工结算。
（二） 承包人责任：
1、 严格管理施工人员的施工安全、生活、劳保保护。
2、 编制施工进度计划、设备材料采购进场计划。
3、 严格按设计要求和国家《通风空调工程施工及验收规范》（GB50234-2002）进行安装施工和验收。
4、 遵守发包人工地管理制度和本公司的工地管理制度。
5、 抓好工程质量和工程进度，健全质量检验制度，做好自检记录。
6、 做好原始记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料工程竣工图作为工程文件移交发包人。
第五条：工程变更、停工、返工责任
施工期间，如有设计上的改动则必须在安装前提出，如安装后再改动，发包人必须支付返工费给承包人，工期顺延。
第六条：工程竣工验收
（一） 工程施工时承包人必须自检自验，当工程符合验收标准时7天内书面通知发包人作工程竣工验收，发包人收到通知后7天内组织相关人员验收。发包人收到通知7天后未作验收工作视为发包人对本工程验收合格并按合同向承包人支付工程款。
（二） 工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，因此而发生的质量、安全问题，由发包人承担全部责任，并以发包人开始使用日期为竣工日期及进行承包人保修期。
（三） 工程竣工后，清理现场（包括生产和生活的临时施拆除）工程质量检查验收。
第七条：保修
（一）保修期限
本工程经甲乙双方验收合格之日起为期壹年。
（二）保修期内因发包人或业主使用不当造成的损坏和自然灾害造成损坏，其全部维修费用由使用方承担，因承包人施工质量原因和设备材料原因，其全部费用由承包人承担。
第八条：付款方式：
合同签订之日发包人支付承包人合同总额30%预付款人民币 （￥ 元）， 发包人每月拨付合同总额60%进度款，承包人安装完成后3日内发包人支付至合同价款的90%，工程竣工验收调试合格后3日内支付至合同价款的95%。双方结算完成后3日内，发包方扣除结算价款的5%作为质保金后付清结算款，质保金在质保期结束后3日内付清。
第九条：结算：
工程完工后承包方应参与本合同工程范围内结算，承发包双方履行合同的最终结果以最终双方加盖公章的结算单作为结算唯一依据。
第十条：因一方不履行合同而造成对方的经济损失，一概由违约方承担经济责任和赔偿对方全部经济损失。
第十一条：本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但不能与本合同有抵触。
第十二条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
第十三条：双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
采取向 人民法院提起诉讼。
发包人： 承包人：
代表： 代表：
签约地点： 签约时间： 年 月 日